建筑工程意向合同协议书

建筑工程意向合同协议书

甲方（建设单位/发包人）：
统一社会信用代码/身份证号：
地址：
法定代表人/负责人：
联系电话：

乙方（承包单位/承包人）：
统一社会信用代码/身份证号：
地址：
法定代表人/负责人：
联系电话：

鉴于甲方拟建设/开发工程，乙方具备相应建筑工程施工/服务能力，双方本着平等自愿、诚实信用、互利共赢原则，就本项目合作达成初步意向，特签订本意向协议，以资共同遵守。

第一条 项目概况

1. 项目名称：
2. 项目地点：
3. 建设规模/内容：
4. 计划工期：
5. 工程质量目标：
6. 项目立项/规划/设计等前期情况：

第二条 意向合作内容

1. 甲方意向将本项目中的工程（或全部工程）交由乙方承担。
2. 乙方意向按照甲方要求及国家、地方现行规范，承担上述工程的施工、管理、竣工验收配合及保修等工作。
3. 具体承包范围、工程量、合同价款、计价方式、付款节点、工期、质量标准、违约责任等，以双方后续正式签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议为准。

第三条 合作原则与前期工作

1. 双方应指定专人对接，及时沟通项目进展。
2. 甲方负责或配合完成项目立项、用地、规划、设计、招标、施工许可等前期手续。
3. 乙方根据甲方提供资料，配合完成现场踏勘、方案优化、成本测算、施工组织建议等工作。
4. 双方应遵守国家及地方关于招标投标、建筑市场、安全生产、环境保护、农民工工资支付等法律法规。

第四条 意向期限

1. 本意向协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至_年月_日止。
2. 有效期内，双方应积极推进正式合同谈判与签订。期限届满未签订正式合同，本意向协议自动终止，但保密条款除外。
3. 经双方书面同意，可延长意向期限。

第五条 排他性与诚实信用

1. 在意向期限内，甲方可就本项目与乙方开展实质性磋商；乙方应优先保障本项目资源投入。
2. 如一方无意继续合作，应及时书面通知对方。
3. 双方不得借意向协议进行虚假招标、串通投标、商业贿赂或其他违法违规行为。

第六条 费用与意向金（如适用）

1. 本意向协议不构成甲方对乙方的付款义务，除非双方另有书面约定。
2. 如涉及意向金、保证金、履约保证金等，应另行签订书面协议并明确金额、支付条件、退还方式及利息/违约金。
3. 乙方为前期工作发生的费用，除双方另有约定外，由乙方自行承担。

第七条 保密条款

1. 双方对在磋商及履约过程中知悉的对方商业秘密、技术资料、报价信息、项目资料等负有保密义务。
2. 未经对方书面同意，不得向第三方披露，但法律法规另有规定或政府主管部门要求的除外。
3. 保密义务不因本意向协议终止而解除。

第八条 知识产权

1. 双方各自提供的既有知识产权归各自所有。
2. 因项目形成的新成果，其归属、使用及收益分配由双方在正式合同中另行约定。

第九条 违约责任

1. 任何一方违反本意向协议约定，给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。
2. 因不可抗力、政策调整、项目未获批准等原因导致无法继续合作的，双方互不承担违约责任，但应及时通知并协商处理。
3. 本意向协议为意向性文件，除保密、费用、违约责任、争议解决等明确约定外，不构成必须签订正式合同的强制义务。

第十条 争议解决
因本意向协议引起或与之相关的争议，双方应友好协商；协商不成的，按下列第__种方式解决：

1. 向仲裁委员会申请仲裁；
2. 向人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1. 本意向协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本意向协议一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。
3. 本意向协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/合同专用章之日起生效。
4. 本意向协议为范本，涉及重大权益时，建议由专业律师审核后使用。

甲方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：_年月_日

乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：_年月_日